+7.499.990.73.76(24/7)
/docs/742/
Образцы документов

Скачать выбранный шаблон

[наименование арбитражного суда,
в который подается заявление]

Истец: [наименование]
[место нахождения]

Ответчик: [наименование]
[место нахождения]

Исковое заявление
о взыскании неустойки по договору подряда

 

Между [наименование] (Истец, Заказчик) и [вписать нужное] (Ответчик, Исполнитель) заключен договор подряда от [число, месяц, год][вписать нужное].
В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению [вид работ].
Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].
В соответствии с пунктом [вписать нужное] договора Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение [вписать нужное] дней после даты завершения работ, указанной в договоре.
Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере [значение] % от суммы договора за каждый день просрочки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.
На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила [значение] дней с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Договор ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере [значение] рублей за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] по договору подряда N [вписать нужное] от [число, месяц, год].

Приложение:
1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копия договора подряда.
4. Расчет неустойки.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

[подпись представителя истца]
[число, месяц, год]

Назад к списку

 

Рады помочь вам!

Вы можете обратиться к нам за помощью в составлении заявлений, договоров и исков, а так же получением консультации по их подачи в соответствующие инстанции.

Первоначальная консультация - бесплатно. Составление документов (заявлений, жалоб, договоров, исков, претензий) от 3 000 рублей.